建筑装饰工程施工合同（乙种本） GF—96—0206
GF—96—0206
建筑装饰工程施工合同（乙种本）
（示范文本）
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具
体情况，双方达成如下协议。
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
承包范围：
承包方式：
工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。
工程质量：
合同价款（人民币大写）：
第二条 甲方工作
开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 份，并向乙方进 行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查， 办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职 责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。
负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第三条 乙方工作
参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲
方审定。
指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、 按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
4. 1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取 的措施费用。
因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工 8 小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第五条 关于工程质量及验收的约定
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》
（ JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（ GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担， 工期顺延。
由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收， 并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第六条 关于工程价款及结算的约定
双方商定本合同价款采用第 种：
（ 1） 固定价格。
（ 2） 固定价格加 % 包干风险系数计算。包干风险包括 内容。
（ 3） 可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次 结清。
工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料
天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天 内，结清尾款。
第七条 关于材料供应的约定
本工程甲方负责采购供应的材料、设备（见附表一 ），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料，设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 % 的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第八条 有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第九条 奖励和违约责任
由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一
天，按付款额的 % 支付滞纳金。
由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要 求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。
乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同 5.2 款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为奖励。
乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失， 应照价赔偿。
甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十条 争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由 仲裁委员会仲裁；当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后又 没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第十一条 其他约定
第十二条 附则
本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
本合同正本两份 , 双方各执一份。副本 份 , 甲方执 份 , 乙方执 份。
本合同履行完成后自动终止。
附件
（ 1）施工图纸或做法说明
（ 2）工程项目一览表
（ 3）工程预算书
（ 4）甲方提供货物清单
（ 5）会议纪要
（ 6）设计变更
（ 7）其他
|
甲方 ( 盖章 ):
|
乙方 ( 盖章 ):
|
|
法定代表人 :
|
法定代表人 :
|
|
代理人 :
|
代理人 :
|
|
单位地址 :
|
单位地址 :
|
|
电话：
|
电话 :
|
|
传真 :
|
传真 :
|
|
邮编 :
|
邮编 :
|
|
开户银行 :
|
开户银行 :
|
|
户名 :
|
户名 :
|
|
账号 :
|
账号 :
|
|
年 月 日
|
年 月 日
|
|
序号
|
材料或设备名称
|
规格型号
|
单位
|
数量
|
单价
|
供应时间
|
送达地点
|
备注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《建筑装饰工程施工合同（乙种本） GF—96—0206》.doc
将本文下载保存，方便收藏和打印
导出文档
“建筑装饰工程施工合同（乙种本） GF—96—0206” 的相关文章
GF—2008—0114 木材买卖合同（示范文本） 买受人 签订地点： 计量单位： 合同编号 出卖人 收货单位 到 站 品种 产地 树材种 规格 等级...
GF—2015—0210 合同编号： 建设工程设计合同示范文本 （专业建设工程） 住 房 和 城 乡 建 设 部 国家工商行政管理总局 制定 说明 为了指...
GF—2005—0215 工程建设项目招标代理合同 （示范文本） 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理总局 工程建设项目招标代理协议...
GF—2008—0410 国内快递服务协议 快递详情单是本协议的组成部分。本协议自寄件人、快递服务组织收寄人员在快递详情单上签字或盖章后成立。 快递服务组织依法收寄快件，对信件以外的快件按照国家有关规定当场验视，对禁寄物品和拒绝验视的物品不予收寄。向寄件人提供自快件交寄之日起一年内的...
GF—2004—2501 城市供水特许经营协议 （示范文本） 目 第一章 总则 第二章 定义与解释 第三章 协议的应用 第四章 供水工程项目 第五章 供水工程设计和建设 第六章 供水工程的运营与维护第七章 供水服务 第八章 收费 第九章 特许经营权的终止与变更第十章 特许经营权终...
GF—2000—0901 仓储合同 （示范文本） 合同编号： 保管人： 签订地点： 存货人： 签订时间： 年 月 日 第一条 仓储物 品名 品种规格 性质 数量 质量 包装 件数 标记 ...
合同编号： 物业服务合同 （示 范 文 本） 甲方（业主大会执行机构或业主）： 乙方（物业管理人）： ...
合同编号： 深圳市超市商品代销合同 （示范文本） 甲方（供应商）： 单位全称： 地址： 邮编： ...
JF—2019—002 山西省农产品订单合同 （示范文本） 山西省市场监督管理局 山西省农业农村厅 说 明 一、本合同是根据《中华人民共和国合同法》等有关规定制定的示范文本，适用于本省行政区域范围内农产品订购行为。 二、...
浙江省电梯委托使用管理合同 示范文本 （试行） 浙江省质量技术监督局 浙江省工商行政管理局 浙江省电梯委托使用管理合同 甲方（委托人）： 乙方（被委托人）： 为保障电梯的安全运行，明确甲方（电...
JF-2013-065 天津市国内旅游“一日游”合同 监制天 津 市 旅 游 局 天津市工商行政管理局 国内旅游“一日游”合同 合同编号： 旅游者（ ）人 姓 名 身份证件号码 旅行社 名...
SF-2021-0118 广州市校服采购合同 （2021版） 广州市教育局广州市市场监督管理局制定监制二○二一年六月 合同编号： . 广州市校服采购合同 ...
JF-2016-074 合同编号： 天津市食用农产品质量安全合同 市场经营服务机构（以下简称甲方）： 食用农产品销售者（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》、《食用农产品市场销...
JF-2013-063 合同编号： 天津市电子产品买卖合同 双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《天津市消费者权益保护条例...
浙江省合同示范文本（HT33／SF01 4-2023） 浙江省房屋租赁合同 出租人： 承租人：...
JF-2017-077 合同编号： 天津市建材商品买卖合同 出卖人（甲方）： 买受人（乙方）： 为了维护消费者、经营者合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信...
BF—2023—0216 合同编号： 北京市房屋建筑与市政基础设施 限额以下小型工程施工合同 （示范文本） 建设单位：...
合同编号： 物业服务合同 （示 范 文 本） 甲方（业主大会执行机构或业主）： 乙方（物业管理人）： ...
合同编号： 号 前期物业服务合同 （示 范 文 本） 甲方（开发建设单位）： 乙方（物业管理人）： 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 新疆维吾尔自治区市场监督管理局...
合同编号： 贵州省农村土地承包经营权入股流转合同 （示范文本） 2018版 甲方： 乙方：...
